Vahingonkorvaus, urakkasopimuksen viivästymisestä aiheutuneiden kulujen korvaaminen, NCC Suomi Oy

HEL 2022-000634
Lainsäädäntö ja lainsäädännön soveltaminen
Föregående handläggning
Ärendet har nyare handläggningar
Andra beslut för beslutsfattaren
§ 39

Vahingonkorvaus urakkasopimuksen viivästymisestä

Bostadsproduktionschef

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti maksaa NCC Suomi Oy:lle vahingonkorvauksena urakkasopimuksen viivästymisestä aiheutuneista kuluista 334.277,51 euroa, alv 0 %. Korvaus maksetaan asuntotuotantorahastosta.

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantopalvelu on rakennuttajana Asunto Oy Helsingin Muusanpolun rakennushankkeessa. Kohteen pääurakoitsijana on NCC Suomi Oy. Kohteen maaperästä on löytynyt urakan aikana puretuksi luultu jätevedenpuhdistamo, jolloin rakennustyöt ensin keskeytyivät ja sen jälkeen muuttuivat alkuperäiseen urakkaan kuulumattomiksi maanalaisten rakenteiden purkutöiksi. Tämän vuoksi hanke viivästyy urakkasopimuksen mukaisesta valmistumisajasta. NCC Suomi Oy:lle on aiheutunut viivästyksestä lisäkustannuksia, jotka Helsingin kaupunki on velvollinen korvaamaan. NCC Suomi Oy on esittänyt asuntotuotantopalvelulle laskut sille aiheutuneista heinäkuun 2021, elokuun 2021, syyskuun 2021, lokakuun 2021, joulukuun 2021 ja tammikuun 2022 kiinteistä lisäkustannuksista, yhteensä 334.277,51 euroa (alv 0 %). Laskujen liitteenä ovat osoitukset kustannusten perusteista ja määristä.

Tämä lasku mukaan lukien tähän mennessä NCC:lle on korvattu viivästymisestä aiheutuneita kuluja 489.625,09 euroa, alv 0 %.

Make korvaa poikkeuksellisesti ATT:lle tontin kunnostuskustannukset. Korvaus perustuu erittäin poikkeukselliseen tilanteeseen, jonka johdosta tontti ei ole ollut rakentamiskelpoinen useaan kuukauteen oletetusta rakentamisen aloittamisesta.

Asuntotuotantopäälliköllä on oikeus päättää kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätöksen 30.12.2020/53 § perusteella kaupungin omaan asuntotuotantoon kuuluvan sopimuksen osalta vahingonkorvauksesta asuntotuotantorahastossa olevilla rahoilla silloin, kun vahingonkorvauksen määrä on enintään 500.000,00 euroa.

Mer information fås av

Tommi Mukkala, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 73805

tommi.mukkala@hel.fi

Beslutsfattare

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö
Ladda ner utskriftsversion (pdf)

Bilagor

1. NCC vahingonkorvauslasku, heinäkuu 2021 liitteineen
Bilagan publiceras inte på internet.
2. NCC vahingonkorvauslasku, elokuu 2021 liitteineen
Bilagan publiceras inte på internet.
3. NCC vahingonkorvauslasku, syyskuu 2021 liitteineen
Bilagan publiceras inte på internet.
4. NCC vahingonkorvauslasku, lokakuu 2021 liitteineen
Bilagan publiceras inte på internet.
5. NCC vahingonkorvauslasku, joulukuu 2021 liitteineen
Bilagan publiceras inte på internet.
6. NCC vahingonkorvauslasku, tammikuu 2022 liitteineen
Bilagan publiceras inte på internet.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.