A technical disturbance has downed the City of Helsinki's switchboard, causing calls to drop or not go through. We are working to resolve the problem. We apologize for the inconvenience.

Vahingonkorvaus, urakkasopimuksen viivästymisestä aiheutuneiden kulujen korvaaminen, NCC Suomi Oy

HEL 2022-000634
Lainsäädäntö ja lainsäädännön soveltaminen
Previous handling
More recent handlings
Other decisions for the policymaker
§ 39

Vahingonkorvaus urakkasopimuksen viivästymisestä

Asuntotuotantopäällikkö

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti maksaa NCC Suomi Oy:lle vahingonkorvauksena urakkasopimuksen viivästymisestä aiheutuneista kuluista 334.277,51 euroa, alv 0 %. Korvaus maksetaan asuntotuotantorahastosta.

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantopalvelu on rakennuttajana Asunto Oy Helsingin Muusanpolun rakennushankkeessa. Kohteen pääurakoitsijana on NCC Suomi Oy. Kohteen maaperästä on löytynyt urakan aikana puretuksi luultu jätevedenpuhdistamo, jolloin rakennustyöt ensin keskeytyivät ja sen jälkeen muuttuivat alkuperäiseen urakkaan kuulumattomiksi maanalaisten rakenteiden purkutöiksi. Tämän vuoksi hanke viivästyy urakkasopimuksen mukaisesta valmistumisajasta. NCC Suomi Oy:lle on aiheutunut viivästyksestä lisäkustannuksia, jotka Helsingin kaupunki on velvollinen korvaamaan. NCC Suomi Oy on esittänyt asuntotuotantopalvelulle laskut sille aiheutuneista heinäkuun 2021, elokuun 2021, syyskuun 2021, lokakuun 2021, joulukuun 2021 ja tammikuun 2022 kiinteistä lisäkustannuksista, yhteensä 334.277,51 euroa (alv 0 %). Laskujen liitteenä ovat osoitukset kustannusten perusteista ja määristä.

Tämä lasku mukaan lukien tähän mennessä NCC:lle on korvattu viivästymisestä aiheutuneita kuluja 489.625,09 euroa, alv 0 %.

Make korvaa poikkeuksellisesti ATT:lle tontin kunnostuskustannukset. Korvaus perustuu erittäin poikkeukselliseen tilanteeseen, jonka johdosta tontti ei ole ollut rakentamiskelpoinen useaan kuukauteen oletetusta rakentamisen aloittamisesta.

Asuntotuotantopäälliköllä on oikeus päättää kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätöksen 30.12.2020/53 § perusteella kaupungin omaan asuntotuotantoon kuuluvan sopimuksen osalta vahingonkorvauksesta asuntotuotantorahastossa olevilla rahoilla silloin, kun vahingonkorvauksen määrä on enintään 500.000,00 euroa.

Ask for more info

Tommi Mukkala, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 73805

tommi.mukkala@hel.fi

Decisionmaker

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö
Download decision (pdf)

Attachments

1. NCC vahingonkorvauslasku, heinäkuu 2021 liitteineen
The attachment will not be published on the internet.
2. NCC vahingonkorvauslasku, elokuu 2021 liitteineen
The attachment will not be published on the internet.
3. NCC vahingonkorvauslasku, syyskuu 2021 liitteineen
The attachment will not be published on the internet.
4. NCC vahingonkorvauslasku, lokakuu 2021 liitteineen
The attachment will not be published on the internet.
5. NCC vahingonkorvauslasku, joulukuu 2021 liitteineen
The attachment will not be published on the internet.
6. NCC vahingonkorvauslasku, tammikuu 2022 liitteineen
The attachment will not be published on the internet.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.